山东省在Ⅲ级及更低响应期间，建设工程疫情防控费计取标准为发承包双方确定的不高于每人每天15元 。以下是详细说明：根据山东省住建厅等四部门联合下发的通知 ，自山东省重大突发公共卫生事件Ⅲ级响应开始之日起（2020年5月6日） ，在Ⅲ级及更低响应期间，针对建设工程领域 ，明确规定了疫情防控费的计取标准 。
新增疫情防控措施费在《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及《山东省建设工程概算费用编制规定》的总价措施费中 ，增设“疫情防控措施费”。该费用指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用，包括核酸检测、防护用品 、消杀用品 、测温器具、隔离围挡 、宣传展板 、专职防控人员等支出 。
不计取 。根据山东省疫情防控中心发布公告显示 ，鉴于疫情防控到位 ，山东省内已于2023年1月全面解封，此后不再计取防控费。
山东省将疫情防控措施费计入工程概算，具体规定如下：费用定义与范围疫情防控措施费指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用 ，包括核酸检测、防护用品 、消杀用品 、测温器具、隔离围挡、宣传展板 、专职消杀等 。不包括疫情事件应急处置 、封闭管理下的人员隔离转运、停工等费用 。
地区差异化规定：苏州市：防疫人员工资 、防控物资 、核酸（抗原）检测、宣传教育和临时设施等费用 ，按每人每天20元标准计取（防控期间），通勤费用 、隔离观察费用等由双方另行签证确认。山东省：除防疫费用外 ，施工降效 、窝工及赶工费用也计入工程造价 ，由发包人承担。
按费用定额计取（以山东为例）：一般计税方法：不分专业类别，以分部分项人工费为计算基础 ，按98%费率计算 。例如 ，分部分项人工费为100万元，则疫情防控费用为：100万元 × 98% = 39 ，800元 。简易计税方法：按21%费率计算。
江苏省住建厅发布通知 ，决定自2023年1月8日起，在建及拟建建设工程不再计列新冠疫情防控措施费用 ，2023年1月8日至通知发布前实际发生的费用可按实结算 。
调整后 ，在“措施项目费-总价措施费 ”中明确不再计列“疫情防控措施费 ”，政策自发布之日起执行 。此次调整意味着山东省内所有建设工程在费用计算时，需剔除原包含的疫情防控专项费用。
时间节点：自2023年1月8日起 ，建设工程新冠疫情防控措施费用停止计列 。具体范围：在建工程中 ，2023年1月8日后完成的工程量不再纳入该费用；拟建工程的工程造价中，不再包含此项费用 。此规定适用于江苏省内所有房屋市政工程 ，确保费用调整的统一性和可操作性。
山东省：除防疫费用外 ，施工降效、窝工及赶工费用也计入工程造价，由发包人承担 。泉州市：疫情防护物资 、临时隔离设施 、场地消杀、防护人员费用由发包人承担；复工人员隔离观察费用（住宿 、伙食 、管理费）由双方协商分担；常态化防控措施费按分部分项工程费与单价措施项目费之和的0.66%计算 。
责任比例：王某自行承担10%的责任 ，景某公司和李某连带承担90%的赔偿责任。赔偿金额：具体赔偿金额需根据王某的实际损失 ，如医疗费用、误工费、护理费等，按照责任比例进行计算 。
案例三：业主因财物被盗拒缴物业费 ，法院不支持 一位业主因摩托车被盗拒缴物业费 ，法院判决其仍需缴纳物业费，但无需交滞纳金和维权费 。法院认为 ，财物被盗是财产损害赔偿纠纷 ，与物业服务合同纠纷是两个独立案件，业主可另案起诉赔偿问题。
平先生的家属在办理完相关手续后来到保险公司进行索赔，可保险公司只承担了平先生入院检查 、治疗所花的费用 ，而其占比例最大的假肢费用缺不予赔付 ，理由是假肢超过了国家社保的范围，保险公司不承担赔付责任。
计算施工现场受疫情影响的工程工期和费用 ，可借鉴以下方法：工程工期顺延计算复工前：工期顺延天数计算公式为：顺延天数 = 实际复工日 - 计划复工日 。例如 ，计划复工日为2022年3月1日，实际复工日为2022年3月15日 ，则顺延天数为14天 。
受疫情 、交通运输等防控措施的影响 ，企业复工后可能面临工程材料费用上涨、工程设备费用上涨 、工人工资上涨等情形，导致整体工程造价成本增加。承包合同通常采用固定单价模式 ，费用调整困难 。
赶工费用由发包人承担 。14 合同解除：若不可抗力导致合同无法履行连续超84天或累计超140天 ，双方有权解除合同，并按约定结算款项。
受疫情影响造成材料（设备） 、施工机械等费用异常波动的 ，由发承包双方根据实际材料（设备）、施工机械的市场费用确定相应的价差 ，发承包双方应当及时进行认价 、办理同期记录并签证，作为结算价差的依据 。
山东省将疫情防控措施费计入工程概算，具体规定如下：费用定义与范围疫情防控措施费指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用 ，包括核酸检测 、防护用品、消杀用品 、测温器具 、隔离围挡、宣传展板 、专职消杀等 。不包括疫情事件应急处置 、封闭管理下的人员隔离转运、停工等费用。
新增疫情防控措施费在《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》及《山东省建设工程概算费用编制规定》的总价措施费中 ，增设“疫情防控措施费” 。该费用指房屋建筑和市政工程施工现场采取常态化防控措施产生的直接费用，包括核酸检测、防护用品 、消杀用品 、测温器具、隔离围挡 、宣传展板 、专职防控人员等支出 。
依据四：《山东省高级人民法院民一庭涉疫情建设工程施工合同纠纷案件法官会议纪要》第五条规定：“当事人在建设工程施工合同中对不可抗力影响工程结算价款的情形有约定的 ，按照约定处理。合同中没有明确约定的 ，可以按照当地建设行政主管部门的规定处理 。因疫情防控增加的防疫费用，可计入工程造价 。
建筑安装工程费用计算程序根据《山东省建设工程概算费用编制规定》（2022年4月调整） ，建筑安装工程费用计算程序在第四章明确规定。